题目内容
背景资料
某校学生宿舍楼，六层砖混结构，建筑面积为4500m2。由某二级建筑公司施工总承包，2003年3月1日开工，施工中发生如下事件：
事件一：在悬挑雨篷拆模中发生根部突然断裂、雨篷悬挂在雨篷梁上的质量事故，所幸没有人员伤亡。经检查是由于钢筋位置不对而造成。
事件二：一、二层楼梯混凝土标准养护试块报告强度均不合格。经有资质检测单位现场钻芯取样检测，一层楼梯混凝土实际强度合格，但二层楼梯混凝土实际强度仍为不合格，并以设计单位重新核算，二层楼梯混凝土实际强度也不能满足使用要求。
问题：
1．事件一发生的原因是什么？如何防治？
2．事件二发生的原因是什么？如何处理？
查看答案
搜索结果不匹配？点我反馈
更多问题
背景资料
某18层高层住宅楼，剪力墙结构，地下2层，设计为预应力混凝土管桩(打压)基础，2003年5月开工，2003年7月桩基施工完毕。
事件一：现场检查有5根桩深度不够。
事件二：3根桩桩身有断裂。
问题：
1．试述事件一质量问题发生原因及防治方法。
2．试述事件二质量问题发生原因及防治方法。
3．预制桩沉桩过程中桩顶位移的原因和防治措施主要有哪些？
背景资料
某国际大酒店工程属于外资贷款项目，业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。在工程进行过程中出现了以下事件：
事件一：当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时，因业主提供的钢筋未到货，使该项作业从7月3日至7月16日停工(该项作业的总时差为零)。
事件二：7月7日至7月9日因现场停水、停电使第三层的砌砖停工(该项作业的总时差为4天)。
事件三：7月14日至7月17日因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰开工推迟(该项作业的总时差为4天)。
承包商针对以上事件于7月20日向工程师提交了一份索赔意向书，并于7月25日提交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细资料。其计算书如下：
(1)工期索赔：1)框架柱绑扎：14天(7月3日至7月16日)；2)砌砖：3天(7月7日至7月9日)；3)抹灰：4天(7月14日至7月17日)。工期索赔共计21天。(2)费用索赔：1)窝工人工费用：①钢筋绑扎：45人？20．15元/工日X 14天=12694．5元；②砌砖：40人X 20．15元/工日X 3天=2418元；③抹灰：45人？20．15元/工日X 4天=3627元。2)窝工机械费用：①塔吊一台：600元/天？14天=8400元；②混凝土搅拌机一台：65元/天X 14天=910元；③砂浆搅拌机一台：35元/天？(3 4)天=245元。3)保函费延期补偿：(2000万元X 10%？6%o/365天)X 21天=690．41元。4)增加管理费：(12694．5 2418 3627 8400 910 245 690．41)元？15%=4373．74元。5)增加利润：(12694．5 2418 3627 8400 910 245 690．41 4373．74)元？7%=2335．11元。费用索赔总计：12694．5 2418 3627 8400 910 245 690．41 4373．74 2335．11=35693．76元。
问题：
1．承包商提出的工期索赔是否正确？应予批准的工期索赔为多少天？
2．假定双方协商一致，窝工机械设备费用索赔按台班单价的65%计取；考虑对窝工工人应该合理安排从事其他作业后的降效损失，窝工人工费用索赔按10元/工日计取，保函费用计算方式合理；管理费用和利润不补偿。请计算费用索赔额。
下列关于仲裁裁决书说法不正确的有（）。 A．裁决书中当事人协议不愿写明争议事实和裁决理由的，可下列关于仲裁裁决书说法不正确的有（）。
槽罐制作有哪些污染环境的因素？如何防治？
微信支付 
支付宝支付