题目内容

审核B工厂签订的其中一份原材料采购单，找出错误之处。
(1) 交货日期和交货地点：2006年5月20日以前一次性送货至我司。
(2) 供方所提供的产品，不得侵犯第三方的专利权、制造权、商标权和其他有关权利。
(3) 供方须严格按合同规定时间交货，若要延迟交货，须事先征得需方书面同意，否则由此造成相应订单的额外费用(空运费、配额、误事费、扣款等)和其他费用，均需由供方承担，并且需方有权取消合同，并提出索赔。
(4) 按产品责任法规定：货物出运后，供方仍需对其产品的品质、数量、颜色等负责。若因产品款式不符、包装或产品本身或其他缺陷和质量原因而造成索赔的，需方有权追索供方，供方有责任进行理赔。
(5) 产品入库仅表明需方仓库队供方产品的数量验收，对于产品的质量、颜色等问题需由需方采购员验收。
(6) 付款方式：货到交货地，经我公司验收合格后付50%款项，其余60天后付款。
(7) 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，应由双方通过友好协商解决。如果协商不成，可由需方所在地人民法院提起诉讼。
(8) 其他：本合同未涉及的事宜，经双方书面同意的协议可作为本合同的补充部分。
供应商：B布厂采购单位：A工厂
王五李一
时间：2006年3月10日时间：2006年3月10日

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

某城市地下工程，业主与施工单位参照FDIC合同条件签订了施工合同，除税金外的合同总价为8600万元。其中：现场管理费率15%，企业管理费率8%，利润率5%，合同工期 730天。为保证施工安全，合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1.5t/min的排水设施，并安装1.5t/min的备用排水设施，两套设施合计15900元。合同中还规定，施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工，业主对施工单位自有机械按台班单价的60%给户补偿，对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿(不包括运转费用)。
该工程施工过程中发生以下事件：
事件1：施工过程中业主通知施工单位某分项工程(非关键工作)需进行设计变更，由此造成施工单位的机械设备窝工12天。
事件2：施工过程中遇到—了非季节性大暴雨天气，由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升，原有排水设施满足不了排水要求，施工工区涌水量逐渐增加，使施工单位被迫停工，并造成施工设备被淹没。
为保证施工安全和施工进度，业主指令施工单位紧急购买增加额外排水设施，尽快恢复施工，施工单位按业主要求购买并安装了两套1.5t/min的排水设施，恢复了施工。
事件3：施工中发现地下文物，处理地下文物工作造成工期拖延40天。
就以上3项事件，施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔：
事件1(表1-1)：
现场管理费：40920×15%元＝6138元
企业管理费：(40920+6138)×8%元＝3764.64元
利润：(40920+6138+3764.64)×5%元＝2541.13元
合计：53363.77元
事件2：由于非季节性大暴雨天气费用索赔：
(1)备用排水设施及额外增加排水设施费：15900元÷2×3＝23850元
(2)被地下涌水淹没的机械设备损失费：16000元
(3)额外排水工作的劳务费：8650元
合计：48500元
事件3：由于处理地下文物，工期、费用索赔：
延长工期40天。
索赔现场管理费增加额：
现场管理费：8600×15%万元＝1290万元
相当于每天：1290元×10000÷730天＝17671.23元/天
40天合计：17671.23×40元＝706849.20元
指出事件1中施工单位的哪些索赔要求不合理，为什么？监理工程师审核施工单位机械设备窝工费用索赔时，核定施工单位提供的机械台班单价属实，并核定机械台班单价中运转费用分别为：9m3空压机为93元/台班，25t履带吊车为300元/台班，塔式起重机为190元/台班，混凝土泵车为140元/台班，监理工程师核定的索赔费用应是多少？

要全面深化改革，完善和发展()，推进国家治理体系和治理能力现代化。

《邪客》篇中的“持针之道，安以静，先知虚实，而行疾徐”是指针刺的徐疾补泻。()
参考答案：错误

按照古典货币理论，货币需求量与利率无关，这意味着LM曲线是垂直的。()