罗尔斯认为,正义是社会制度的首页价值,其他社会价值都离不开正义原则和其支撑的正义制度。()
查看答案
审核B工厂签订的其中一份原材料采购单,找出错误之处。
(1) 交货日期和交货地点:2006年5月20日以前一次性送货至我司。
(2) 供方所提供的产品,不得侵犯第三方的专利权、制造权、商标权和其他有关权利。
(3) 供方须严格按合同规定时间交货,若要延迟交货,须事先征得需方书面同意,否则由此造成相应订单的额外费用(空运费、配额、误事费、扣款等)和其他费用,均需由供方承担,并且需方有权取消合同,并提出索赔。
(4) 按产品责任法规定:货物出运后,供方仍需对其产品的品质、数量、颜色等负责。若因产品款式不符、包装或产品本身或其他缺陷和质量原因而造成索赔的,需方有权追索供方,供方有责任进行理赔。
(5) 产品入库仅表明需方仓库队供方产品的数量验收,对于产品的质量、颜色等问题需由需方采购员验收。
(6) 付款方式:货到交货地,经我公司验收合格后付50%款项,其余60天后付款。
(7) 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,应由双方通过友好协商解决。如果协商不成,可由需方所在地人民法院提起诉讼。
(8) 其他:本合同未涉及的事宜,经双方书面同意的协议可作为本合同的补充部分。
供应商:B布厂 采购单位:A工厂
王五 李一
时间:2006年3月10日 时间:2006年3月10日
某城市地下工程,业主与施工单位参照FDIC合同条件签订了施工合同,除税金外的合同总价为8600万元。其中:现场管理费率15%,企业管理费率8%,利润率5%,合同工期 730天。为保证施工安全,合同中规定施工单位应安装满足最小排水能力1.5t/min的排水设施,并安装1.5t/min的备用排水设施,两套设施合计15900元。合同中还规定,施工中如遇业主原因造成工程停工或窝工,业主对施工单位自有机械按台班单价的60%给户补偿,对施工单位租赁机械按租赁费给予补偿(不包括运转费用)。
该工程施工过程中发生以下事件:
事件1:施工过程中业主通知施工单位某分项工程(非关键工作)需进行设计变更,由此造成施工单位的机械设备窝工12天。
事件2:施工过程中遇到—了非季节性大暴雨天气,由于地下断层相互贯通及地下水位不断上升,原有排水设施满足不了排水要求,施工工区涌水量逐渐增加,使施工单位被迫停工,并造成施工设备被淹没。
为保证施工安全和施工进度,业主指令施工单位紧急购买增加额外排水设施,尽快恢复施工,施工单位按业主要求购买并安装了两套1.5t/min的排水设施,恢复了施工。
事件3:施工中发现地下文物,处理地下文物工作造成工期拖延40天。
就以上3项事件,施工单位按合同规定的索赔程序向业主提出索赔:
事件1(表1-1):
现场管理费:40920×15%元=6138元
企业管理费:(40920+6138)×8%元=3764.64元
利润:(40920+6138+3764.64)×5%元=2541.13元
合计:53363.77元
事件2:由于非季节性大暴雨天气费用索赔:
(1)备用排水设施及额外增加排水设施费:15900元÷2×3=23850元
(2)被地下涌水淹没的机械设备损失费:16000元
(3)额外排水工作的劳务费:8650元
合计:48500元
事件3:由于处理地下文物,工期、费用索赔:
延长工期40天。
索赔现场管理费增加额:
现场管理费:8600×15%万元=1290万元
相当于每天:1290元×10000÷730天=17671.23元/天
40天合计:17671.23×40元=706849.20元
指出事件1中施工单位的哪些索赔要求不合理,为什么?监理工程师审核施工单位机械设备窝工费用索赔时,核定施工单位提供的机械台班单价属实,并核定机械台班单价中运转费用分别为:9m3空压机为93元/台班,25t履带吊车为300元/台班,塔式起重机为190元/台班,混凝土泵车为140元/台班,监理工程师核定的索赔费用应是多少?
要全面深化改革,完善和发展(),推进国家治理体系和治理能力现代化。